Отделка коттеджа: образцы договоров на отделочные работы, на ремонт

    
Москва    ______________________2008 г.

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________,
именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Домстрой», зарегистрированное в соответствии с законами Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Наименование статей Договора

ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

  тексте Договора следующие слова и выражения имеют значения, определенные ниже:
«Заказчик» - означает частное лицо, которое имеет намерение произвести строительно-отделочные работы на основании договора, утвержденного технического задания и рабочей документации по адресу: ______________________________________________и обязуется исполнить все обязательства Заказчика по  
  настоящему договору.
1.1.     «Подрядчик» - означает ООО «Домстрой», которое на основании настоящего Договора с Заказчиком обязуется выполнить все обязательства Подрядчика по Договору и несет ответственность предусмотренную Договором.
1.2.    «Стороны» - означает «Заказчик» и «Подрядчик» в значениях, указанных выше.
1.3.    «Договор» - означает настоящий Договор с приложениями, подписанный на каждой странице Заказчиком и Подрядчиком, а также изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период действия Договора.
1.4.    «Условия выполнения работ» - означает выполнение Подрядчиком своими силами и средствами, а также силами и средствами субподрядных организаций всего комплекса работ согласованию в соответствии с утвержденным порядком,  строительству, и сдаче в эксплуатацию Объекта в объемах, в сроки и в соответствии с условиями указанными в Приложениях.
1.5.    «Комплекс Работ» - означает весь объем работ, подлежащих выполнению Подрядчиком и его субподрядными организациями в соответствии с условиями настоящего Договора. Работы включают в себя строительно-отделочные работы, поставку материалов, конструкций и оборудования, комплектующих изделий, строительной техники, оснащение объекта технологическим оборудованием, инвентарем.
1.6.    «Строительная техника» - означает все виды машин и механизмов, все приборы, инструменты, инвентарь и оснастку, необходимые для выполнения Работ Подрядчиком, но не предназначенные для включения в объект.
1.7.    «Временные сооружения» - означает все временные сооружения Подрядчика любого типа, необходимые для выполнения и завершения Работ, которые после завершения Работ должны быть разобраны и вывезены Подрядчиком за свой счет за пределы  Строительной площадки.
1.8.    «Техническое задание» - означает подписанное и утвержденное сторонами приложение к договору, составленное в свободной форме в соответствии с которым осуществляется выполнение условий настоящего договора, оно является неотъемлемой частью договора.
1.9.    «График финансирования» - означает подписанное и утвержденное сторонами приложение к договору, в соответствии с которым происходит оплата Заказчиком выполненных Этапов работ и закупок строительных Материалов, необходимых для производства работ Подрядчиком, оно является неотъемлемой частью договора.
1.10.    «Текущий платеж» - означает платеж, осуществляемый Заказчиком на закупку Материалов или за выполненные работы, в соответствии с условиями настоящего Договора и приложений к нему. Текущие платежи производятся на основании Графика финансирования, подписанных Актов КС-2 по результатам выполненных работ с удержанием авансовых платежей.
1.11.    «Рабочая документация» - означает Рабочую документацию, разрабатываемую и согласовываемую в установленном порядке Заказчиком, технические условия и спецификации на материалы и оборудование, конструкции и комплектующие изделия, технологическую и другую документацию.
1.12.    «Гарантийная эксплуатация» - означает гарантийный период, в течение которого Подрядчик несет ответственность за качество выполненных Работ, согласно условиям Договора.
1.13.    «Акт начала работ» означает акт с даты подписания, которого начинается срок начала выполнения работ по договору.
1.14.     «Окончательный акт сдачи приемки работ» означает акт приемки всего Комплекса работ по договору, с даты подписания, которого начинается гарантийный срок эксплуатации.
1.15.     «Материалы» означают строительные конструкции, изделия, комплектующие изделия, отделочные и другие материалы, необходимые для выполнения Работ.

2.1.    Предметом настоящего Договора и его Приложений, является выполнение Подрядчиком, или силами субподрядных организаций строительно-отделочных работ в соответствии с Техническим заданием, а Заказчик обязуется принять и произвести оплату стоимости работ и материалов, в порядке и на условиях определенных договором и приложений к нему.
2.2.    Перечень работ и материалов выполняемых Подрядчиком по договору:
2.3    Перечисленные в работах материалы закупает и доставляет к объекту Подрядчик, за 
          исключением тех пунктов, где указана ссылка на “материал Заказчика”.
2.4.    Под “дополнительным оборудованием” понимается, что в стоимость работ и   материалов не входит оборудование которое не указано в договоре.
2.5.    Перечень работ и материалов не входящих в договор: устройство - подоконников, лестничных перил, входных и перегородочных дверей, системы подвесных и натяжных потолков, декоративных деталей интерьера и фасада, сауны.
2.6.    Результатом выполнения Подрядчиком Работ является Комплекс работ, сданный  
          Заказчику по Окончательному акту сдачи приемки работ.

3.1.    Стоимость работ и Материалов состоит из стоимости работ и материалов необходимых для выполнения предмета договора по Объекту. Стоимость работ и материалов составляет___________  рублей, в том числе НДС 18%, и разбита по Этапам согласно Графику финансирования. Стоимость работ и материалов является окончательной и для утвержденного в договоре и его приложений, фронта работ изменению не подлежит.
3.2.    Стоимость работ разбита по этапам согласно Графику финансирования и составляет  ___________рубля. Работы по договору оплачиваются Заказчиком  в порядке выполнения работ указанных в договоре и его приложениях.
3.3.    Стоимость материалов согласно фронту работ составляет ______ рублей и разбита по этапам согласно Графику финансирования.
3.4.    Стоимость работ и материалов является окончательной, и по утвержденному фронту работ и изменению не подлежит.
3.5.    В случае, если в Договоре, не указаны стоимости отдельных видов работ и материалов, то они подлежат согласованию между Сторонами путем подписания дополнительного Приложения к Договору. При этом подрядчик не обязан приступать к выполнению таких работ до подписания соответствующего дополнения к Договору.

4.1    Расчеты между Подрядчиком и Заказчиком осуществляются в форме Текущих платежей в соответствии с Графиком финансирования за выполненные работы и закупленные Подрядчиком материалы. 
4.2    Заказчик в течение 5-ти банковских дней с момента подписания Договора, производит  
               предоплату на материалы наличным или безналичным расчетом, (плюс 5 %, к 
безналичному переводу)  Подрядчику  в размере ______________ рублей, согласно Графику финансирования.    
               Не менее чем за 5 (пять) дней до окончания каждого Этапа работ Подрядчик 
               представляет Заказчику в 2-х экземплярах акты выполненных работ по форме КС-2, и, в 
               отношении Работ, выполненных согласно договору. В течение 5 (пяти) дней Заказчик  
               подписывает представленные Подрядчиком акты или направляет Подрядчику  
               мотивированный отказ.
4.3    Оплата выполненных Работ осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти)  банковских дней с даты подписания Акта сдачи-приемки работ, при этом Подрядчик представляет на оплату полную Стоимость Работ, выполненных по Договору, с учетом изменений и дополнений.

5.1.    Датой начала работ считается _________________ г.
              В случае если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость внести отдельные изменения в Работы, которые могут повлиять на увеличение сроков выполнения работ, то такие изменения должны производиться по согласованию Сторон в письменной форме и оформляться Дополнением к настоящему Договору.
5.2.     В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, по вине Подрядчика, Заказчик имеет право на предъявление санкций в соответствии с настоящим Договором.
5.3.    В случаи задержки Заказчиком Авансов или Текущих платежей Подрядчик имеет право на продление производства работ,  изменения в котором влияющие на увеличения сроков производства работ производиться письменным уведомлением Подрядчиком Заказчика, а также воспользоваться условиями настоящего Договора.
5.4.    Датой Окончания работ согласно Техническому Заданию является _______________ г.

6.1.    Выполняет все Работы на Объекте согласно Техническому Заданию утвержденному сторонами.
6.2.    Принимает по акту у Заказчика Объект.
6.3.    Выполняет на Объекте все Временные сооружения и инженерные коммуникации от точек подключения, указанных Заказчиком.
6.4.    Доставляет на Объект все необходимые для выполнения Работ Материалы, Оборудование, конструкции, комплектующие изделия. Подрядчик осуществляет за  счет Заказчика, своими силами приемку, выгрузку, хранение и последующую транспортировку всех Материалов и Оборудования, поступающих в его адрес, с соблюдением всех норм выгрузки и техники безопасности, действующих в Российской Федерации. После сдачи комплекса работ Заказчику в Гарантийную эксплуатацию Подрядчик обязан вывезти за пределы Объекта принадлежащее Подрядчику имущество.
6.5.    Риск утраты и случайного повреждения ремонтно-строительной техники Подрядчика несет Подрядчик. Подрядчик за свой счет исправляет любые повреждения и восстанавливает потери, относящиеся к указанной ремонтно-строительной технике. Подрядчик сохраняет право собственности на указанную в данном пункте ремонтно-строительную технику.
6.6.    Обеспечивает выполнение на Объекте (в части относящейся к зоне работ Подрядчика) необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период производства Работ в соответствии с законодательством, нормативно-техническими актами, строительными нормами и правилами Российской Федерации.
6.7.    Подрядчик обязуется осуществить все виды Работ и произвести поставку всех материалов, в соответствии с  настоящим Договором.
6.8.    Обеспечивает Заказчику возможность проведения технического надзора за выполняемыми Работами.
6.9.    В ходе выполнения работ осуществляет в счет Стоимости Работ любые мероприятия сезонного характера, обеспечивающие надлежащие темпы выполнения работ и достижение требуемых качественных показателей в соответствии с СНиП, ГОСТ и прочими нормативами действующими в Российской Федерации.
6.10.    Надлежащим образом, своевременно и в полном объеме выполняет все обязательства Подрядчика, предусмотренные другими статьями Договора.

7.1.    До начала Работ передает Подрядчику по Акту Объект.
7.2.    Производить оплату расходов связанных с проведением строительно-отделочных работ на участке (электричество, водоснабжение, газификация, отопление)
7.3.    За свой счет получает разрешения на производство работ, в части относящейся к компетенции Заказчика и несет полную ответственность за его отсутствие в соответствии с законодательством РФ.
7.4.    Осуществляет технический надзор за выполнением Работ используя при этом качественные критерии, заложенные в действующих в Российской Федерации строительных нормах и правилах, Технической документации технических условиях и стандартах.
7.5.    В установленном порядке в период производства Работ совместно с Подрядчиком определяет объемы и качество выполненных Работ для расчета Текущего платежа.
7.6.    Подписывает акты по форме КС-2.
7.7.    Оплачивает материалы и объемы по выполненным работам.
7.8.    Выполняет обязанности Заказчика, предусмотренные другими статьями Договора.
7.9.    В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ, он обязан четко оговорить все причины отказа и претензии к Подрядчику, а также оговорить сроки устранения выявленных недостатков в письменном виде в “Рекламационном Акте”. При возникновении между Подрядчиком и Заказчиком споров по поводу недостатков выполненных Работ или их причин, по требованию любой из сторон должна быть назначена Независимая экспертиза. Все затраты (прямые и косвенные) по проведению экспертизы несут обе стороны в равных долях.
7.10.    Неисполнение Заказчиком своих обязательств наступает в случае задержки платежа свыше 15 дней со дня предоставления Актов выполненных работ.

8.1.1.    Стороны в течение 2 (двух) дней со дня подписания Договора сообщают друг другу в устной или письменной форме, список лиц, представляющих Заказчика и Подрядчика на Объекте, с указанием их полномочии, образцов подписей и границ ответственности.
8.2.1.    Факт передачи Объекта фиксируются в соответствующих Акте.
8.2.2.    С момента передачи Объекта от Заказчика Подрядчику по Акту вся ответственность за сохранность выполненных работ и состояние площадки и прилегающей территории, возлагается на Подрядчика. Допуск и охрана Объекта, либо его части, Материалов, грузов, автотранспорта, рабочих и служащих обеспечивается Подрядчиком в соответствии с подготовленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком «Порядком допуска на Объект».
8.3.1.    По отдельным видам Работ, а также по отдельным видам ответственных конструкций составляются Акты приемки скрытых работ.
8.3.2.    Представитель Подрядчика в письменной форме сообщает Представителю Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки части Работ, подлежащих закрытию заблаговременно, но не позднее, чем за 12 часов до начала проведения этой приемки если другое не предусмотрено технологией выполнения Работ.
8.3.3.    Если в течение срока, указанного в п. 8.3.2 Договора, Представитель Заказчика не явился к проведению промежуточной приемки части Работ, подлежащих закрытию конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний Акт и считает Работы принятыми.
8.4.1.  Заказчик имеет право вносить такие изменения в объемы Работ, которые, по его мнению необходимы, для чего Заказчик должен дать Подрядчику письменное распоряжение на выполнение таких измененных объемов Работ, в том числе:
a)    Сократить или увеличить объем любой Работы, включенной в Договор;
b)    Внести изменения в Техническую документацию;
c)    Изменить характер, качество или вид любой части Работ.

8.4.2.    В случае если Заказчик внесет изменения, которые повлияют на изменение, характера и объемов Работ или технических характеристик Материалов и Оборудования, что приведет к удешевлению или удорожанию Стоимости Работ, то Стоимость Работ должна быть соответственно изменена, о чем между Сторонами должно быть подписано Дополнение к Договору.  Указанное Дополнение должно указывать размер изменения Стоимости Работ, измененную Стоимость Работ по Договору, измененную Дату окончания Строительного периода, существо вносимых изменений. Подрядчик обязан приступить к производству вносимых изменений немедленно с даты подписания Дополнения,  если иное не согласовано Сторонами в Дополнениях к Договору. В случае если Заказчик примет решение заменить один на другой тип оборудования, материала, комплектующих, то стоимость изменений будет рассчитываться исходя из разницы стоимости указанной в договоре и рыночной ценой определяемой как среднее между предложениями 7 (семи) Поставщиков выбираемых Заказчиком и Подрядчиком совместно.
8.4.3.    Подрядчик обязан в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения письменных указаний Заказчика о внесении изменений, предоставить свое предложение об изменении Стоимости Работ, при этом стоимость Дополнительных работ определяется и оплачивается на основе единичных расценок Подрядчика. Если Стороны не договорятся о стоимости изменений, вносимых Заказчиком, связанных с исключением части Работы, выполняемых Подрядчиком по Договору, Стороны обращаются к независимым экспертам или подрядчикам, действующим на рынке г.Москвы, о стоимостной оценке таковых изменений. Средняя цена стоимостных оценок, полученных от указанных независимых экспертов будет являться стоимостью изменений, вносимых Заказчиком, и будет обязательной для обеих Сторон.  Расходы о привлечении независимых экспертов Стороны несут в равной пропорции.

9.1.    Если Подрядчик:
-    обанкротится;
-    подаст заявление в суд о несостоятельности;
-    объявит о своей ликвидации;
то в любом из этих случаев Заказчик имеет право после представления Подрядчику письменного уведомления, расторгнуть Договор и вступить в распоряжение Работами и Объектом, включая все, что на ней находится, и отстранить Подрядчика от Работ. При этом Заказчик обязан оплатить Подрядчику все понесенные расходы по проведенным работам на дату расторжения Договора.
9.2.    Подрядчик несет полную ответственность за безопасное ведение своими силами и силами субподрядных организаций всех Работ на Объекте в соответствии с нормами ПТБ РФ, нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами, обращая особое внимание на проведение сварочных, электромонтажных и высотных работ в течение всего срока выполнения Работ на Объекте.
9.3.    Подрядчик не несет ответственность за задержку в завершении Срока производства Работ в той мере, в какой такая задержка вызвана виновными действиями или бездействием Заказчика.

10.1.    С даты начала Работ до сдачи комплекса работ по Окончательному Акту сдачи-приемки, Подрядчик несет полную ответственность за сохранность Материалов, конструкций, Оборудования и иного имущества на Объекте (в части касаемо зоны работ Подрядчика), а также за сохранность ремонтно-строительной техники, временных сооружений. В случае причинения ущерба, утраты или порчи Работ или любой их части, Временных сооружений, Объекта или любой его части по любой причине, кроме случаев причинения ущерба, утраты или порчи по вине представителей Заказчика, доказанной в судебном порядке, Подрядчик обязан за свой счет исправить причиненный ущерб и устранить дефекты Работ с тем, чтобы Работы, по их завершении, отвечали требованиям Договора.
10.2.    Риск случайной гибели и случайного повреждения Работ, Объекта или его части, Оборудования, Материалов и прочего имущества, находящихся на Строительной площадке, за исключением оборудования, материалов и имущества, предоставляемых Заказчиком согласно Договору, до подписания окончательного акта сдачи-приемки работ лежит полностью на Подрядчике.

11.1. В течение всего срока действия Договора Подрядчик должен иметь действующую на территории Российской Федерации лицензию, выданную официальными органами, на ведение строительно-монтажных и производство иных Работ, предусмотренных Договором. В случае необходимости, Подрядчик обязан в течение всего срока действия настоящего Договора обеспечивать своевременное продление или возобновление действия данной лицензии.

12.1.    Если Подрядчик не выполнит надлежащим образом свои обязательства по соблюдению сроков окончания работ, то Подрядчик обязуется уплатить неустойку (штраф) Заказчику, в случае предъявления Заказчиком соответствующего требования, в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от стоимости невыполненного объема Работ но не более 5 % от Стоимости всего договора, за каждый день с момента официального уведомления Заказчиком.
12.2.    Если Заказчик не выполнит своих договорных обязательств по своевременному осуществлению Текущих платежей, то Заказчик обязуется уплатить Подрядчику неустойку, в случае предъявления Подрядчиком соответствующего требования, в размере 0,01% (Ноля целых одной сотая процента) от суммы задолженности за каждый день соответствующих нарушений Договора, но не более 5% от Стоимости всего договора.
12.3.    Вышеупомянутые размеры неустойки (штрафа) не могут быть уменьшены или увеличены Арбитражным судом.
12.4.    Оплата или удержание неустойки не освобождает Подрядчика и Заказчика от обязательств и ответственности по Договору.
12.5.    Заказчик не имеет право удерживать суммы неустоек (штрафов) из Текущих платежей.
12.6.    В случае если задержки, возникшие по вине Заказчика, воспрепятствуют своевременному завершению Работ Подрядчиком, Стороны проведут переговоры с целью согласования новых сроков завершения Работ Подрядчиком.
12.7.    Если не по зависящим от сторон причинам работы по настоящему Договору приостановлены и объект строительства законсервирован, Заказчик обязан уплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации расходы по строительству, а также возместить транспортные расходы,  вызванные необходимостью прекращения работ и консервации строительства.
12.8.    Заказчик в случае своей несостоятельности обеспечения текущих платежей несет  материальную и имущественную ответственность перед Подрядчиком в рамках настоящего договора и законодательства РФ.

13.1.    Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. препятствий, находящихся вне контроля Сторон, которые не возможно предотвратить или преодолеть, если эти обстоятельства или их последствия существенным образом повлияли на исполнение обязательств по Договору.
Указанные в настоящем пункте препятствия могут стать следствием следующих событий: стихийных бедствий природного характера, таких, как ураганы, циклоны, землетрясения, наводнения, пожары, разрушения в результате удара молнии, объявленной или необъявленной войны, внутренних вооруженных конфликтов, массовых гражданских беспорядков, любые влияния природных сил, которые не могли быть предвидены опытным подрядчиком и против которых он не мог предпринять никаких превентивных мер - обстоятельств, от которых зависит надлежащее выполнение Сторонами своих обязательств по Договору (за исключением принудительных действий властей, явившихся следствием виновных действий или бездействия Стороны, претендующей на освобождение от ответственности, или партнеров и контрагентов этой Стороны).   При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства или их последствия.
13.2.    Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна без промедления, т.е. при первой же технической возможности, известить в письменном виде другую Сторону о наступлении этих событий. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, т.е. при первой же технической возможности, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении таких обстоятельств.  Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на такие обстоятельства.
13.3.    Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства.

14.1.    Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при выполнении Договора или в связи с ним, будут разрешаться, по возможности, путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит, с исключением подсудности общим судам, разрешению в суде РФ в г.Москве, без соблюдения претензионного порядка разрешения споров.

15.1.    Сдача-Приемка выполненных работ осуществляется по факту выполнения этих работ на любой стадии строительства в соответствии с условиями настоящего договора.
15.2.    Законченный комплекс работ предъявляется Подрядчиком к приемке Заказчику в  составе и объеме, предусмотренных утвержденным и согласованным в установленном порядке Рабочим проектом и настоящим Договором.  Приемка Заказчиком законченного комплекса работ оформляется соответствующим Актом. Акт может содержать перечень недоделок, обнаруженных Заказчиком в законченном комплексе работ и срок для их устранения.
15.3.    После полного выполнения Подрядчиком Работ, входящих в объем обязательств Подрядчика по Договору и устранения  недоделок, выявленных Заказчиком, Подрядчиком производится сдача комплекса работ Заказчику по Акту окончательной сдачи-приемки работ. Подписание Заказчиком Окончательного Акта сдачи-приемки работ означает подтверждение выполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Договору.

16.1.    Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде Сторонами.
16.2.    После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами утрачивают силу.
16.3.    Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства Сторон, которые не вытекают из условий настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнения к Договору.
16.4.    Ни одна из Сторон не имеют права передавать третьим лицам свои обязанности по исполнению Договора или какой-либо его части без предварительного письменного разрешения второй Стороны.

17.1.    Договор вступает в силу по истечении 3-х календарных дней с момента его подписания обеими Сторонами. Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

18.1.    Подрядчик несет ответственность за правильное выполнение Работ согласно условиям Договора и действующему законодательству РФ.
18.2.    Подрядчик гарантирует:
-    Надлежащее выполнение всех Работ в полном объеме, предусмотренном  Рабочей документацией, в сроки, определенные условиями Договора;
-    Нормальное функционирование инженерных систем Объекта во время Гарантийной эксплуатации;
-    Соответствие Оборудования требованиям СНиП, ГОСТ, стандартам, нормативно-техническим и законодательным актам Российской Федерации, стандартам, практике и уровню качества, обычно применяемым при строительстве на территории РФ.
18.3.    На строительные работы срок гарантийной эксплуатации составляет - 24 (Двадцать четыре) месяца, на отделочные работы – 12 (Двенадцать) месяцев, с даты подписания сторонами Окончательного акта сдачи приемки работ. Если в течение периода Гарантийной эксплуатации выявится, что отдельные виды Работ имеют дефекты и недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации комплекса работ Заказчиком, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляет рекламационный акт, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения.
Подрядчик обязан устранить такие дефекты своими силами и за свой счет в кратчайший технически необходимый срок, согласованный Сторонами.

19.1.    В случае систематического нарушения Подрядчиком условий Договора Заказчик имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор. При этом Договор считается расторгнутым с даты указанной в письменном уведомлении, при условии представления Заказчиком Подрядчику указанного письменного уведомления о своем намерении за 10 дней до даты предполагаемого расторжения.  В случае такого расторжения Стороны согласуют сумму, причитающуюся Подрядчику за Работы и Материалы, выполненные Подрядчиком до даты досрочного расторжения в порядке, предусмотренном Договором. 
19.2.    Подрядчик имеет право расторгнуть Договор в случае неоплаты Заказчиком Текущих платежей на срок более 15 календарных дней при этом Заказчик обязан подписать и оплатить все выполненные на дату расторжения Договора Подрядчиком работы и материалы, а также компенсировать Подрядчику недополученную прибыль в размере 10% от совокупной стоимости оставшихся работ.
19.3.    Сторона, имеющая право расторгнуть Договор согласно положениям настоящего Договора или действующему законодательству и желающая использовать такое право, должна осуществить его путем письменного уведомления об этом другой Стороны заказной почтой, при этом датой уведомления считается дата получения письма уведомляемой Стороной.
19.4.    В случае если Заказчик пожелает расторгнуть договор без указанного  в п.19 настоящего договора основания, то Заказчик выплачивает Подрядчику недополученную прибыль в размере 10% от суммы стоимости работ по договору.
19.5.    В случае невозможности достижения Сторонами согласия по сумме выполненных Подрядчиком работ, спорная сумма должна быть определена в судебном порядке.
19.6.    Если Стороны не смогут договориться в течение 2-х месяцев, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора, в таком случае Заказчик обязан оплатить выполненные Подрядчиком работы.

Нижеперечисленные Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – График финансирования

ЗАКАЗЧИК:   









ПОДРЯДЧИК:

ООО “Домстрой”

ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК:____________/_______________/ПОДРЯДЧИК: ____________/______________/

подпись Ф.И.О.подписьФ.И.О.

М.П. ________________________________________________________________________________________________,

 Скачать Договор на отделочные работы в формате Word